Договор на выполнение проектных работ, бланк, скачать

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)

подряда на выполнение проектных

и изыскательских работ

г. ______________ “___” ___________ 20__г.

(наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем “Проектировщик”, в лице ________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы, результатом которых будут являться:

1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику

утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также

_______________________________________________ (иные исходные данные,

необходимые для составления технической документации).

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в

задании и других исходных данных для выполнения проектных и

изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия

Проектная документация должна быть подготовлена в полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня

утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,

предоставляемого под строительство _______________________ (наименование

объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты

правоустанавливающего документа – акта об отводе земельного участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ – ______________________ дней со дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2

2.2. Срок окончания работ – _______________________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

2.3.1. Выполнение изысканий – _____________________________________.

2.3.2. Разработка технической документации – ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в

соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3

3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,

если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный

срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в

_________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке

расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Проектировщик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при

необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными

органами и органами местного самоуправления;

передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим

лицам без согласия Заказчика.

Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права

воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

5.2. Заказчик обязан:

оплатить Проектировщику выполненные им работы;

использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без

оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого

участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой

технической документации с соответствующими государственными органами и

органами местного самоуправления;

возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные

изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической

документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает

Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от

суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в

задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере

6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение

работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3

7.2. В срок ______________________ с даты получения извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2. Риски ___________________________________________ (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик _____________________________________ М.П.

Проектировщик ________________________________ М.П.

Договор на выполнение проектных работ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от « » 2020 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

Договор на выполнение проектных работ, бланк, скачать

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 501-750
  • Форма: Договор подряда на выполнение проектных работ (образец заполнения)

Договор подряда
на выполнение проектных работ N __
г. ________________ ____________ г.
Общество с ограниченной ответственностью “__________________”, далее именуемое “Заказчик”, в лице Генерального директора _________________, действующего на основании решения общего собрания участников (Протокол от _________________г. N _________________) и в соответствии с Уставом, с одной стороны и
общество с ограниченной ответственностью “_________________”, далее именуемое “Проектировщик”, в лице директора _________________, действующего на основании решения единственного участника от _________________г. N 1 и в соответствии с Уставом, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию (далее – Документация) для строительства административно-технического двухэтажного здания (далее – Объект) и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Заказчик поручает Проектировщику подготовить Задание на проектирование. Проектировщик должен передать Заказчику подготовленное Задание на проектирование по двустороннему акту не позднее 15 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. С момента подписания акта Заказчиком Задание на проектирование считается утвержденным и становится обязательным для Сторон.
1.3. Документация разрабатывается Проектировщиком на основании Задания на проектирование и исходных данных, которые Заказчик передает уполномоченному представителю Проектировщика с сопроводительным письмом не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
1.4. Детальные характеристики Объекта, необходимые для разработки Документации, будут указаны в Задании на проектирование. Общая площадь Объекта должна составлять от 400 до 450 кв. м и включать конференц-зал, комнату охраны, комнату отдыха, подсобные помещения, санузел и до 20 офисных помещений. Объект будет возведен на земельном участке площадью _________________кв. м с кадастровым номером 52:15:184342:161, расположенном по адресу: г. _________________, который принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН от _________________.
1.5. Состав и объем Документации, перечень ее разделов и их содержание, этапы работ по ее разработке Стороны определят по итогам утверждения Задания на проектирование. Не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения Задания Стороны обязуются согласовать и подписать перечень и календарный план работ, а также смету, подготовленные Проектировщиком. Эти документы с даты их подписания обеими Сторонами будут считаться приложениями к настоящему Договору.
1.6. Состав разделов проектной части Документации и их содержание должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” от _________________N _________________ и быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех компетентных органах.
1.7. Прочие требования к Документации, а также содержание работ по Договору и требования к ним определяются настоящим Договором и приложениями к нему и должны соответствовать требованиям нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ – _________________г.
2.2. Срок окончания работ – не позднее _________________г.
2.3. Сроки начала и окончания промежуточных этапов работ Стороны определят в перечне и календарном плане работ, согласованном в порядке, предусмотренном п. 1.5 Договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая цена работ, включая НДС, будет определена в смете. Смету готовит Проектировщик и передает ее Заказчику одновременно с Заданием на проектирование и перечнем и календарным планом работ в порядке, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора. Цена работ будет рассчитана исходя из характеристик Объекта, которые будут определены в Задании на проектирование. С момента подписания сметы Заказчиком в порядке, установленном п. 1.5 Договора, она считается подтвержденной и является приложением к настоящему Договору.
3.2. Общая цена работ является твердой, не подлежит изменению. Общая цена работ включает в себя все расходы и издержки Проектировщика, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ по Договору, в том числе стоимость подготовки Задания на проектирование и платежи привлекаемым к выполнению работ субподрядчикам, за исключением сумм, указанных в п. 3.6 Договора.
3.3. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
3.3.1. 25% от общей цены работ – не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Заказчиком сметы в порядке, предусмотренном п. 3.1 Договора.
3.3.2. 75% от общей цены работ – не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приемки работ в порядке, предусмотренном п. п. 5.4, 5.5 Договора.
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании счета Проектировщика путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Проектировщика.
3.6. Заказчик в полном объеме оплачивает все необходимые согласования документации с компетентными органами, а также стоимость экспертизы.

4. Обязанности Сторон

4.1. Проектировщик обязуется:
4.1.1. Выполнить работы по Договору в полном объеме и в надлежащие сроки в соответствии с его условиями, Заданием на проектирование, перечнем и календарным планом работ, исходными данными и требованиями нормативных актов.
4.1.2. Своевременно передать Заказчику результаты работ в порядке и в сроки, которые установлены разд. 5 Договора и перечнем и календарным планом работ.
4.1.3. Согласовать готовую Документацию с Заказчиком.
4.1.4. Согласовать вместе с Заказчиком готовую Документацию во всех компетентных органах в соответствии с перечнем и календарным планом работ.
4.1.5. Представлять по требованию Заказчика информацию в письменном виде о ходе выполнения работ.
4.1.6. Предварительно письменно согласовывать с Заказчиком кандидатуру субподрядчика и условие договора субподряда о сроках выполнения субподрядчиком работ в случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц (субподрядчиков).
4.1.7. При выполнении работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых объектов интеллектуальной собственности.
4.1.8. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Проектировщику исходные данные, необходимые для составления Документации, в порядке, предусмотренном п. 1.3 Договора.
4.2.2. Своевременно оплачивать выполненные работы в порядке, предусмотренном разд. 3 Договора и сметой.
4.2.3. Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой Документации с компетентными органами в сроки, предусмотренные перечнем и календарным планом работ.
4.2.4. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него Договором и нормативными актами.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По окончании каждого этапа работ, предусмотренного перечнем и календарным планом работ, не позднее даты окончания этапа Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении этапа. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик обязан предоставить Заказчику результаты работ по этапу в двух экземплярах в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде. Акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу в двух экземплярах готовит Проектировщик и представляет Заказчику на подписание одновременно с результатами работ.
5.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения результатов работ по этапу и акта сдачи-приемки работ по этапу Заказчик при отсутствии замечаний подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику или при наличии замечаний направляет Проектировщику мотивированный отказ от приемки работ по этапу. При отсутствии мотивированного отказа после истечения указанного срока работы по этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а акт – подписанным обеими Сторонами.
5.3. По окончании всех работ, не позднее даты истечения срока выполнения работ, указанного в п. 2.2 Договора, Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении работ и готовности Документации. В течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик обязан предоставить Заказчику готовую Документацию в трех экземплярах в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде. Итоговый акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах готовит Проектировщик и представляет Заказчику на подписание одновременно с Документацией, счетом и счетом-фактурой.
5.4. В течение 10 рабочих дней с даты получения Документации и итогового акта сдачи-приемки работ Заказчик при отсутствии замечаний подписывает оба экземпляра акта и направляет один из них Проектировщику или при наличии замечаний направляет Проектировщику мотивированный отказ от приемки Документации. При отсутствии мотивированного отказа после истечения указанного срока работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном разд. 3 Договора, а акт считается подписанным обеими Сторонами.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) Стороны не позднее двух рабочих дней с даты получения Проектировщиком мотивированного отказа составляют двусторонний акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Проектировщик вносит необходимые изменения в Документацию без дополнительной оплаты. После устранения Проектировщиком всех замечаний в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу или итоговый акт сдачи-приемки работ.
5.6. Передача результатов в электронном виде осуществляется на USB-накопителе в следующих форматах: чертежи – в формате AutoCAD, расчеты – в формате Microsoft Excel, текстовые материалы – в формате Microsoft Word.

6. Исключительные права на результаты работ

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ в рамках Договора, принадлежат Заказчику с момента подписания обеими Сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.
6.2. Проектировщик вправе использовать указанные в п. 6.1 Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. Если третьи лица предъявят к Заказчику требования или иным образом воспрепятствуют выполнению работ или ограничат их выполнение на основе подготовленной Документации и гарантии Проектировщика, предусмотренные п. 2 ст. 760 ГК РФ, окажутся недостоверны, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты штрафа в размере 30% от общей цены работ.
7.3. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, установленных в перечне и календарном плане работ, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01% от общей цены работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены работ.
7.4. За нарушение срока окончания работ, предусмотренного п. 2.2 Договора, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от общей цены работ за каждый день просрочки.
7.5. За нарушение сроков оплаты работ Проектировщик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы задолженности, но не более 10% от общей цены работ.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, которые установлены действующим законодательством.

9. Разрешение споров

9.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
9.2. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 рабочих дней с момента получения претензии другой стороной.

10. Заключительные положения

10.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе “Адреса и реквизиты сторон”, только одним из следующих способов:
· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.2. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
10.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Адреса и реквизиты сторон

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий (материалов). По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.д. Юридическим регулированием такой деятельности является договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Надо сказать, что обычно разработка технической документации поручается специальной проектной организации, т.к. это требует определенных знаний и навыков.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является двусторонним (взаимным), консенсуальным и возмездным. Это вид договора подряда, по которому одна сторона ( это может быть подрядчик, проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика (второй стороны) разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты.

В качестве заказчика по договору подряда на выполнение работ могут выступать любые лица, нуждающиеся в результатах проектных и изыскательских работ. Однако заказчиком может выступать и подрядчик по договору строительного подряда в тех случаях, когда обязанность по разработке соответствующей технической документации лежит на нем, а у него нет возможности выполнить такую работу самостоятельно.

Договор подряда проектных и изыскательских работ заключается в простой письменной форме. Договор может заключаться на выполнение как всего комплекса проектных и изыскательских работ, так и отдельных их этапов, частей, разделов (например, разработка сметы, изыскательские работы, оформление технической документации и т.д.).

Выполнение проектных и изыскательских работ требует определенных творческих усилий и умений. Предметом договора является:

  • выполнение проектных и изыскательских работ в результате которых заказчику представляется заключение об условиях будущего строительства;
  • проектная документация, устанавливающая объем и содержание работ, подлежащих выполнению в ходе строительства;
  • смета, представляющая собой денежное выражение указанных работ.

Техническая документация представляет собой комплекс документов (технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации и т.п.), определяющих объем и содержание строительных работ, а также другие предъявляемые к ним требования. В зависимости от сложности объекта проектирование может вестись в одну или две стадии. Если объект не представляет большой сложности либо строится по серийному проекту, готовится рабочий проект со сводным сметным расчетом. При строительстве более сложных объектов вначале готовится технический проект со сводным расчетом стоимости строительства, а затем на его основе разрабатывается рабочий проект с конкретной сметой. ехническая документация передается в готовом виде, пригодном для ее дальнейшего использования. Передача осуществляется по акту сдачи- приемки. Подрядчик обязуется не передавать копии технической документации третьим лицам без получения от заказчика соответствующего разрешения

Принимать на себя обязанности проектировщика могут лишь субъекты, имеющие специальную лицензию на выполнение таких работ. Как и при строительном подряде, широко практикуется система генерального подряда, при которой генеральный проектировщик привлекает к выполнению отдельных видов проектных и изыскательских работ специализированные проектные организации.

Цена – обязательное условие договора и определяется по результатам проведения конкурса либо соглашением сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную выдачу документации, предусмотреть обстоятельства, при наличии которых контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.). Порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре. Основанием для расчетов служит полученный заказчиком или генпроектировщиком по акту приемки комплект документации по объекту в целом или его этапу. Расчет также может производиться ежемесячно по справкам за фактически выполненный объем работ, если договором не предусмотрена предварительная оплата. Цена договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ чаще имеет вид сметы, содержащей постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ.

Существенным условием договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ является условие о сроке начала и сроке окончания работ. Срок в данном случае означает либо момент времени, либо период времени, с наступлением (для момента времени) или истечением (для периода времени) которого связано наступление правовых последствий. Исчисление сроков осуществляется любым возможным способом: указанием календарной даты, события, действий людей, истечения определенного времени и т.д. Заказчик также обязан, если иное не предусмотрено договором подряда проектных и изыскательских работ:

  • использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором подряда на выполнение работ, не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
  • оказывать подрядчику содействие в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
  • участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по договору подряда вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
  • привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Что касается обязанностей обеих сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с заданием, а заказчика обязан принять разработанную подрядчиком техническую документацию и оплатить ее.

Расторжение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ возможно по инициативе любой из сторон в случае систематического нарушения контрагентом договорных обязательств с возмещением виновной стороной другой стороне убытков, возникших у нее в связи с расторжением договора. Основанием для расторжения данного договора является и признание заказчика в установленном порядке банкротом.

Образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt

Образец договора подряда на выполнение проектных работ – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора подряда на выполнение проектных работ являются Заказчик и Подрядчик.

Любая крупная стройка не может начаться без разработки и утверждения по установленной процедуре проектной документации на объект. Однако для того чтобы проект появился на свет, следует заключить соглашение на его разработку с организацией, имеющей необходимые разрешительные документы. В подобном договоре стоит прописать состав проектной документации, порядок ее подготовки и утверждения. Наилучшим образом выписать все необходимые условия можно с помощью юриста.

Скачать бесплатно простой образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt:

Образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате html (на страничке)

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение проектных работ

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» _____________________ в лице ________________________, действующего на основании _______________________________________, и
«Подрядчик» _____________________, входящий в СРО ______________ (название организации) в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________ и лицензии ________________, подписали этот договор на таких условиях:

1. Заказчик поручает Подрядчику за вознаграждение изготовить весь требуемый пакет проектной документации для возведения ________________________________ (наименование объекта, его адрес).

2. Заказчик для выполнения предусмотренных настоящим соглашением работ предоставляет Подрядчику не позднее «___»_________ 20_г. по акту такие исходные данные по будущему объекту: ___________________________________________________________.

3. В состав проектной документации, которую обязуется подготовить Подрядчик для Заказчика, входит: _____________________________________________________________________________.

4. Подрядчик обязуется завершить все предусмотренные данным договором работы в срок до «____»___________________________ 20_г. Передача Заказчику готовой проектной документации происходит на основании акта.

5. Стоимость проектных работ, предусмотренных в рамках данного договора, составляет ____________ рублей с учетом НДС. Ее заказчик оплачивает в следующем порядке: ________________________.

6. Указанная в п. 5 цена работ может быть скорректирована в случае изменений в исходных данных, предоставленных Заказчиком. В этом случае стороны оформляют отдельное дополнительное соглашение, в котором также оговариваются новые сроки выполнения работ и процедуру совершения расчетов.

7. Подрядчик обязуется оказывать Заказчику необходимое содействие в дальнейшем согласовании подготовленной проектной документации с государственными и местными органами власти.

8. Данный договор вступает в силу с момента подписания и сохраняет свое действие до «___»___________ 201_ г.

9. Договор составлен в двух идентичных экземплярах с одинаковой юридической силой: для Заказчика и Подрядчика.

Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» – это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:

  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» – это один из главных принципов нашей компании. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 () 408-21-03 , +7 () 408-46-03

Договор подряда.

Договор подряда – это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием “работа” можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подрядасмотретьскачать
Договор подряда (образец 1)смотретьскачать
Договор подряда (образец 2)смотретьскачать
Договор подряда (образец 3)смотретьскачать
Договор подряда (образец 4)смотретьскачать
Договор подряда (образец 5)смотретьскачать
Договор подряда (образец 6)смотретьскачать
Договор подряда (образец 7)смотретьскачать
Договор подряда (образец 8)смотретьскачать
Договор подряда (образец 9)смотретьскачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работсмотретьскачать
Договор подряда на выполнение работ ВТКсмотретьскачать
Договор подряда на капитальное строительствосмотретьскачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонтусмотретьскачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример)смотретьскачать
Договор подряда по строительствусмотретьскачать
Договор подряда с ВТКсмотретьскачать
Договор подряда (пример)смотретьскачать
Образец договора подрядасмотретьскачать
Договор банковской гарантии по договору подрядасмотретьскачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимостисмотретьскачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартирысмотретьскачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке зданиясмотретьскачать
Договор подряда на монтаж оборудованиясмотретьскачать
Примерная форма договора подрядасмотретьскачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работсмотретьскачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работсмотретьскачать

Предмет договора подряда – это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

  • Ссылка на основную публикацию